По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НЕВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 июля 2003 г. N 853-р
О ДОГОВОРНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Гражданским кодексом
РФ, Законом Санкт-Петербурга от 20.05.1999 N 91-18 "О заказе
Санкт-Петербурга", ст. 7, 51 Закона Санкт-Петербурга "О структуре
Администрации Санкт-Петербурга", приказом Губернатора
Санкт-Петербурга от 10.10.1997 N 72-п "О территориальных органах
Администрации Санкт-Петербурга", руководствуясь действующим
законодательством в целях соблюдения договорной и финансовой
дисциплины, интересов территориального управления, обеспечения
надлежащего контроля за целевым использованием средств, выделяемых
из бюджета Санкт-Петербурга для реализации государственного заказа
Санкт-Петербурга.
1. Утвердить формы государственных контрактов согласно
приложениям 1-7.
2. Установить, что:
2.1. Государственный контракт на выполнение подрядных работ
для государственных нужд (приложение 1) заключается между
государственным заказчиком - структурным подразделением
территориального управления и подрядчиком на выполнение следующих
видов работ:
- по реконструкции предприятия, здания (в том числе жилого
дома), сооружения или иного объекта;
- по капитальному ремонту зданий и сооружений;
- монтажных и пусконаладочных работ;
- проектных и изыскательских работ.
2.2. Государственный контракт на поставку товаров для
государственных нужд, на выполнение работ для государственных нужд
и на возмездное оказание услуг для государственных нужд -
двухсторонние (приложение 2, приложение 4 и приложение 6
соответственно), заключаются между государственным заказчиком -
структурным подразделением территориального управления и
поставщиком.
2.3. Государственный контракт на поставку товаров для
государственных нужд, на выполнение работ для государственных нужд
и на возмездное оказание услуг для государственных нужд -
трехсторонние (приложение 3, приложение 5 и приложение 7,
соответственно), заключаются между государственным заказчиком -
структурным подразделением территориального управления,
покупателем - его подведомственным учреждением, предприятием,
организацией и поставщиком только в случае, если подведомственное
учреждение является юридическим лицом и имеет собственный
расчетный счет.
3. Руководителям общего отдела, отдела здравоохранения,
отдела образования и молодежной политики, отдела культуры, отдела
благоустройства, отдела социальной защиты населения, ГУ "Жилищное
агентство Невского административного района", Управления
внутренних дел Невского района, военного комиссариата Невского
административного района, выполняющим функции государственного
заказчика в гражданско-правовых отношениях:
3.1. Строго соблюдать установленные настоящим распоряжением
формы государственных контрактов согласно приложениям 1-7;
3.2. Не допускать предварительной оплаты по государственным
контрактам за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на срок более
20 рабочих дней с момента оплаты до фактической поставки товаров,
работ, услуг, если иное не установлено ранее заключенными
договорами.
3.3. При заключении государственных контрактов учитывать
объемы ассигнований, предусмотренных поквартальным распределением
средств согласно смете расходов.
4. Предупредить руководителей: общего отдела, отдела
здравоохранения, отдела образования и молодежной политики, отдела
культуры, отдела благоустройства, отдела социальной защиты
населения, ГУ "Жилищное агентство Невского административного
района", что невыполнение настоящего распоряжения влечет за собой
наложение дисциплинарного взыскания в порядке, установленном
действующим законодательством.
5. Руководители: общего отдела, отдела здравоохранения,
отдела образования и молодежной политики, отдела культуры, отдела
благоустройства, отдела социальной защиты населения, ГУ "Жилищное
агентство Невского административного района" несут ответственность
за неисполнение п. 2.2 настоящего распоряжения в соответствии с
действующим законодательством вплоть до увольнения за однократное
грубое нарушение трудовых обязанностей.
6. Установить следующий порядок оплаты:
В порядке предварительной оплаты заказчик перечисляет
поставщику товаров, работ, услуг аванс в размере не более 30% от
цены государственного контракта или оплата производится полностью
после принятия результата выполненной работы заказчиком.
7. Распоряжение главы территориального управления от
31.07.2001 N 1268-р "О договорной дисциплине" считать утратившим
силу.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителей главы территориального управления Невского
административного района по принадлежности вопросов с обязательным
визированием проектов государственных контрактов на предмет
соблюдения требований настоящего распоряжения.
Глава территориального управления
Невского административного
района Санкт-Петербурга
А.Е.Корчагин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
территориального управления
Невского района
от 14.07.2003 N 853-р
Титульный лист
государственного контракта, договора на основании
контракта, дополнительного соглашения
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НЕВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА
(по распоряжению о передаче функций государственного
заказчика от 05.12.2001 N 2036-р)
------------------------------------------------------------------
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _____ от ______________
ДОГОВОР НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N ___ от _____
(реестровый N первичного документа ________, от _________)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N _____ от ____________
(к государственному контракту/договору на основании
государственного контракта N ____ от __________,
реестровый N _____. _________________)
------------------------------------------------------------------
Предмет контракта/договора: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сумма контракта/договора: (руб.) _________________________________
Финансирование: бюджетное, внебюджетное. Год:
------------------T-------------------------T--------------------¬
¦ Код раздела ¦ Целевая статья ¦Экономическая статья¦
+-----------------+-------------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+-------------------------+---------------------
Способ размещения заказа: открытый конкурс, закрытый конкурс,
запрос ценовых котировок, у единственного источника.
Протокол N от
-------------------------------------T---------------------------¬
¦ Юридическая экспертиза проведена ¦ СОГЛАСОВАНО: ¦
¦ ¦Заместитель главы ¦
¦ ¦территориального управления¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦___________________________¦
¦ ¦"___" _____________ 2003 г.¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Введено в Реестр государственных закупок Санкт-Петербурга ¦
¦ ¦
L-----------------------------------------------------------------
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
Санкт-Петербург "___" _____________ 200__ г.
__________________________________________________________________
(наименование государственного органа или организации)
именуем __________ в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице
___________________, действующего на основании __________, с одной
(должность, Ф.И.О.)
стороны, и ______________________________________________________,
(наименование юридического лица или Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________, с другой стороны,
заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:
1. Предмет государственного контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить __________________________
работы для _______________________________________________________
(наименование подведомственного учреждения, организации)
и передать их Государственному заказчику, а Государственный
заказчик обязуется принять выполненные работы и
Вариант 1: оплатить их
Вариант 2: обеспечить их оплату __________________________________
(наименование подведомственного
учреждения, организации)
1.2. Объем и содержание работ определяются сметой, являющейся
неотъемлемой частью данного государственного контракта.
2. Цена государственного контракта
2.1. Цена государственного контракта определяется сметой,
которая является неотъемлемой частью настоящего государственного
контракта.
2.2. Цена государственного контракта составляет
______________________________________ руб., в том числе НДС.
(сумма указывается прописью и цифрами)
2.3. В сметную стоимость государственного контракта включена
сумма в размере ________% на осуществление технического надзора в
сумме ________ руб., в том числе НДС.
Данная сумма Подрядчику не перечисляется.
3. Условия оплаты и финансирования
3.1. Оплата по настоящему государственному контракту
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика.
3.2. Форма оплаты:
Вариант 1: Подрядчику выплачивается аванс в размере ____% от
цены государственного контракта.
Вариант 2: оплата производится полностью после принятия
результата выполненной работы Государственным заказчиком.
3.3. Финансирование настоящего государственного контракта
производится из ______________________.
4. Сроки государственного контракта
4.1. Все обязательства сторон по настоящему государственному
контракту наступают после внесения последнего в Реестр
государственных контрактов Санкт-Петербурга.
4.2. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1
настоящего государственного контракта, в следующие сроки:
Начало работ:
Вариант 1: с момента получения Подрядчиком авансового
платежа.
Вариант 2: с момента внесения государственного контракта в
Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.
Окончание работ - "___" __________ 200__ г.
4.3. Вариант 1: Государственный заказчик оплатит выполненные
работы в следующие сроки:
Вариант 1.1: авансовый платеж - после внесения
государственного контракта в Реестр государственных контрактов
Санкт-Петербурга, оставшуюся сумму - в течение _______ дней после
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии
устранения выявленных в процессе приемки недостатков.
Вариант 1.2: оплата производится не позднее _________ дней
после полного окончания работ, включая устранение выявленных в
процессе приемки недостатков.
Вариант 2: Государственный заказчик обеспечит оплату
выполненных работ своим подведомственным учреждением -
___________________________________________ в следующие сроки:
(наименование подведомственного учреждения)
Вариант 2.1: авансовый платеж - после внесения
государственного контракта в Реестр государственных контрактов
Санкт-Петербурга, оставшуюся сумму - в течение ________ дней после
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии
устранения выявленных в процессе приемки недостатков.
Вариант 2.2: оплата производится не позднее ______ дней после
полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе
приемки недостатков.
4.4. Срок действия государственного контракта: с момента
заключения до ____________.
5. Обязанности сторон
5.1. Обязанности Подрядчика.
5.1.1. Из своих материалов, своими силами и средствами
осуществить работы, указанные в разделе 1 настоящего
государственного контракта, в соответствии со сметой и в сроки,
предусмотренные государственным контрактом, и сдать
Государственному заказчику в состоянии, соответствующем
требованиям настоящего государственного контракта.
5.1.2. Поставить на объект необходимые материалы,
конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку,
разгрузку, складирование и хранение.
5.1.3. Согласовывать с Государственным заказчиком вопрос о
привлечении к исполнению своих обязательств по настоящему
государственному контракту субподрядчиков. В случае достижения
соглашения между сторонами Подрядчик выступает в роли генерального
подрядчика и обеспечивает контроль за ходом выполняемых
субподрядными организациями работ.
5.1.4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по
технике безопасности и охране объекта.
5.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения
материалов, оборудования, иного используемого для исполнения
государственного контракта имущества.
5.1.6. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения
вещи, иного результата выполненной работы до ее приемки
Государственным заказчиком.
5.1.7. Распределять пополам между сторонами государственного
контракта полученную Подрядчиком экономию.
5.1.8. Устранять явные недостатки выполненной по настоящему
государственному контракту работы независимо от того, была ли
осуществлена Государственным заказчиком проверка работ при их
приемке.
5.1.9. Исполнять полученные в ходе работ указания
Государственного заказчика, если такие указания не противоречат
условиям государственного контракта.
5.1.10. При осуществлении работ соблюдать требования законов
и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности
работ.
5.1.11. Незамедлительно предупредить Государственного
заказчика и приостановить работу до получения указаний
Государственного заказчика относительно выявленной непригодности
или недоброкачественности материалов, оборудования, технической
документации или переданной для переработки вещи.
5.2. Обязанности Государственного заказчика.
5.2.1. Передать Подрядчику объект.
5.2.2. В сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим
государственным контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и
принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении
отступлений от государственного контракта, ухудшающих результат
работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом
Подрядчику.
5.2.3. Обнаружив после приемки работы отступления в ней от
государственного контракта или иные недостатки, которые не могли
быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки),
известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
5.2.4. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1
настоящего государственного контракта, в размерах и в сроки,
установленные государственным контрактом.
6. Качество выполняемой работы
6.1. Качество выполняемой Подрядчиком по настоящему
государственному контракту работы должно соответствовать
требованиям государственных стандартов и СНиПу.
6.2. Подрядчик гарантирует качество работы в течение ____ со
дня передачи результата работы.
6.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на
протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие
недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
6.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся
недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию
объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на
период устранения недостатков. Устранение недостатков
осуществляется Подрядчиком за свой счет.
7. Сдача и приемка работ
7.1. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его
Государственным заказчиком оформляются актом, подписанным обеими
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем
делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
7.2. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки
результата работ в случаях:
7.2.1. Обнаружения недостатков, которые исключают возможность
его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или
Государственным заказчиком.
7.2.2. Неисполнения Подрядчиком обязательных требований к
работе в силу закона, иных правовых актов или государственного
контракта.
7.2.3. Существенных недостатков, относительно которых был
установлен разумный срок для их безвозмездного исправления и по
истечении срока они остались неустраненными.
7.2.4. По другим основаниям, прямо предусмотренным законом.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящего государственного контракта в
соответствии с действующим законодательством.
8.2. Подрядчик несет ответственность перед Государственным
заказчиком за допущенные отступления от требований,
предусмотренных настоящим государственным контрактом и
обязательными для сторон строительными нормами и правилами.
8.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по настоящему государственному контракту Подрядчик
выплачивает Государственному заказчику неустойку в размере ______%
от цены государственного контракта за каждый день просрочки.
8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения
обязательств или устранения нарушений.
9. Изменение и расторжение государственного контракта
9.1. При уменьшении соответствующими государственными
органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета,
выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны
согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия
выполнения работ. При этом Подрядчик вправе требовать от
Государственного заказчика возмещения убытков, причиненных
изменением сроков выполнения работ.
9.2. В иных случаях сторона может требовать изменения или
расторжения настоящего государственного контракта в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, в частности п. 2
ст. 450 ГК РФ.
9.3. Изменения и дополнения к настоящему государственному
контракту, не связанные с обстоятельствами, указанными в п. 9.1
настоящего государственного контракта, имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
сторонами.
9.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению
государственного контракта или выполняет работу настолько
медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным,
Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения
государственного контракта и потребовать возмещения убытков.
9.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что
она не будет выполнена надлежащим образом, Государственный
заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения
недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок
этого требования отказаться от государственного контракта либо
поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а
также потребовать возмещения убытков.
9.6. Если отступления в работе от условий государственного
контракта или иные недостатки результата работы в установленный
Государственным заказчиком разумный срок не были устранены либо
являются существенными и неустранимыми, Государственный заказчик
вправе отказаться от исполнения государственного контракта и
потребовать возмещения причиненных убытков.
9.7. В случае прекращения государственного контракта по
основаниям, предусмотренным законом или настоящим государственным
контрактом, до приемки Государственным заказчиком результата
работы, выполненной Подрядчиком, Государственный заказчик вправе
требовать передачи ему результата незавершенной работы с
компенсацией Подрядчику произведенных затрат.
10. Действие непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или неполное исполнение своих обязательств по государственному
контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения государственного
контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не
несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары,
наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства,
влияющие на исполнение обязательств по государственному контракту,
другие чрезвычайные обстоятельства.
10.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 10.1
государственного контракта, сторона, которая не в состоянии
исполнить обязательства, взятые на себя по государственному
контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих
обстоятельствах другой стороне в письменном виде.
10.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств
действие государственного контракта приостанавливается до момента,
определяемого сторонами.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами
по настоящему государственному контракту или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами.
11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном
законодательством порядке.
12. Особые условия
12.1. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу по
вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине
Государственного заказчика - Государственным заказчиком. Подрядчик
во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного
ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет
Государственный заказчик.
12.2. Государственный заказчик может авансировать Подрядчика
исключительно для покрытия расходов на приобретение отнесенного к
поставке Подрядчика оборудования и строительных материалов,
необходимых для производства предусмотренных календарным планом
видов и объемов работ на данном объекте.
12.3. Подрядчик несет ответственность за правильность
расходования аванса. В случае использования аванса полностью или
частично на иные цели Подрядчик возвращает аванс и выплачивает
Государственному заказчику в бесспорном порядке штраф из расчета
50% суммы, использованной не по назначению, аванс и штрафы
взыскиваются в безакцептном порядке.
13. Прочие условия
13.1. Настоящий государственный контракт составлен в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
13.2. К данному государственному контракту приложена смета
(приложение 1).
14. Юридические адреса и реквизиты сторон
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению
территориального управления
Невского района
от 14.07.2003 N 853-р
Титульный лист
государственного контракта, договора на основании
контракта, дополнительного соглашения
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НЕВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА
(по распоряжению о передаче функций государственного
заказчика от 05.12.2001 N 2036-р)
------------------------------------------------------------------
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ______ от _____________
ДОГОВОР НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N ___ от _____
(реестровый N первичного документа _______, от _________)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N _____ от ____________
(к государственному контракту/договору на основании
государственного контракта N ____ от __________,
реестровый N _____. _________________)
------------------------------------------------------------------
Предмет контракта/договора: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сумма контракта/договора: (руб.) _________________________________
Финансирование: бюджетное, внебюджетное. Год:
-------------------T------------------------T--------------------¬
¦ Код раздела ¦ Целевая статья ¦Экономическая статья¦
+------------------+------------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+------------------------+---------------------
Способ размещения заказа: открытый конкурс, закрытый конкурс,
запрос ценовых котировок, у единственного источника.
Протокол N от
-------------------------------------T---------------------------¬
¦ Юридическая экспертиза проведена ¦ СОГЛАСОВАНО: ¦
¦ ¦Заместитель главы ¦
¦ ¦территориального управления¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦___________________________¦
¦ ¦"___" _____________ 2003 г.¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Введено в Реестр государственных закупок Санкт-Петербурга ¦
¦ ¦
L-----------------------------------------------------------------
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
(двухсторонний)
Санкт-Петербург "___" _____________ 200__ г.
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
именуем ____ в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________, с одной стороны, и
_________________________________________________________________,
(наименование государственного органа или организации)
именуем __________ в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице
___________________, действующего на основании __________________,
(должность, Ф.И.О.)
с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт о
нижеследующем:
1. Предмет государственного контракта
1.1. Поставщик обязуется передать ___________________________
(наименование товара,
количество и объем)
Государственному заказчику для __________________________________,
(наименование и адрес
подведомственного учреждения)
а Государственный заказчик обязуется оплатить поставленные товары.
1.2. Указанный товар должен соответствовать требованиям ГОСТа
и действующего законодательства.
2. Цена государственного контракта и условия оплаты
2.1. Цена государственного контракта составляет
______________________________________ руб., в том числе НДС.
(сумма указывается прописью и цифрами)
2.2. Оплата по настоящему государственному контракту
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика.
2.3. Форма оплаты:
Вариант 1: подрядчику выплачивается аванс в размере ____% от
цены государственного контракта.
Вариант 2: оплата производится полностью после принятия
товара Государственным заказчиком (его подведомственным
учреждением).
3. Сроки государственного контракта
3.1. Срок исполнения обязательств сторон по настоящему
государственному контракту наступает после внесения последнего в
Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.
3.2. Поставщик поставит товар, указанный в разделе 1
настоящего государственного контракта ______________________.
3.3. Государственный заказчик оплатит выполненные работы в
следующие сроки:
Вариант 1: авансовый платеж - после внесения государственного
контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга,
оставшуюся сумму - в течение ____ дней после приемки товара,
включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.
Вариант 2: оплата производится не позднее ____ дней после
поставки товара, включая устранение выявленных в процессе приемки
недостатков.
3.4. Срок действия государственного контракта: с момента
заключения договора до _______.
3.5. Государственный заказчик вправе, уведомив Поставщика,
отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.
4. Обязанности сторон
4.1. Обязанности Поставщика:
4.1.1. Поставлять товар по срокам, в количестве,
ассортименте, указанным в настоящем государственном контракте,
своими силами.
4.1.2. Затарить и упаковать товар таким образом, чтобы
исключить порчу и (или) уничтожение его до приемки Покупателем.
4.1.3. Производить досрочную поставку только с согласия
Государственного заказчика, подтверждаемого документально.
4.1.4. Осуществлять поставку товаров путем отгрузки (путем
передачи) товаров Государственному заказчику (его
подведомственному учреждению).
4.1.5. Вывезти товар, принятый Государственным заказчиком
(его подведомственным учреждением) на ответственное хранение, или
распорядиться им в разумный срок, в случаях, когда Государственный
заказчик в соответствии с законом или настоящим государственным
контрактом отказывается от переданного Поставщиком товара. Если
Поставщик в этот срок не распорядится товаром, Государственный
заказчик вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику.
4.1.6. Восполнить недопоставленное количество товаров в
случае недопоставки в течение ____ рабочих дней после получения
извещения Государственного заказчика.
4.1.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения
товара до приемки его Государственным заказчиком (его
подведомственным учреждением).
4.1.8. Поставщик гарантирует качество поставленного товара в
течение _____ со дня приемки товара.
4.2. Обязанности Государственного заказчика.
4.2.1. Принять поставленный Поставщиком товар, указанный в
разделе 1 настоящего государственного контракта.
4.2.2. Осуществить осмотр товаров в срок _____________ и о
выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно
уведомить Поставщика в письменном виде.
4.2.3. Оплатить поставленный товар в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим государственным контрактом.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящего государственного контракта в
соответствии с действующим законодательством.
5.2. За недопоставку, поставку товаров ненадлежащего качества
или просрочку поставки товара и иное ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему государственному контракту Поставщик
выплачивает Государственному заказчику неустойку в размере _____%
от цены государственного контракта за каждый день просрочки.
5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения
обязательств или устранения нарушений.
6. Изменение и расторжение государственного контракта
6.1. Односторонний отказ от исполнения государственного
контракта или одностороннее изменение допускаются в случае
существенного нарушения договора одной из сторон в соответствии со
ст. 523 ГК РФ.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему государственному
контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.3. Покупатель вправе отказаться от настоящего
государственного контракта, если Поставщик не приступает к
поставке или осуществляет ее так медленно, что окончание ее к
сроку невозможно. При таких обстоятельствах Государственный
заказчик, отказываясь от государственного контракта, вправе
потребовать и возмещения убытков.
7. Действие непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или неполное исполнение своих обязательств по государственному
контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения государственного
контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не
несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары,
наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства,
влияющие на исполнение обязательств по государственному контракту,
другие чрезвычайные обстоятельства.
7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 10.1
государственного контракта, сторона, которая не в состоянии
исполнить обязательства, взятые на себя по государственному
контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих
обстоятельствах другой стороне в письменном виде.
7.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств
действие государственного контракта приостанавливается до момента,
определяемого сторонами.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами
по настоящему государственному контракту или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном
законодательством порядке.
9. Прочие условия
Настоящий государственный контракт составлен в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению
территориального управления
Невского района
от 14.07.2003 N 853-р
Титульный лист
государственного контракта, договора на основании
контракта, дополнительного соглашения
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НЕВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА
(по распоряжению о передаче функций государственного
заказчика от 05.12.2001 N 2036-р)
------------------------------------------------------------------
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _______ от ______________
ДОГОВОР НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N __ от ______
(реестровый N первичного документа _______, от _________)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N _____ от ____________
(к государственному контракту/договору на основании
государственного контракта N ____ от __________,
реестровый N _____. _________________)
------------------------------------------------------------------
Предмет контракта/договора: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сумма контракта/договора: (руб.) _________________________________
Финансирование: бюджетное, внебюджетное. Год:
------------------T-------------------------T--------------------¬
¦ Код раздела ¦ Целевая статья ¦Экономическая статья¦
+-----------------+-------------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+-------------------------+---------------------
Способ размещения заказа: открытый конкурс, закрытый конкурс,
запрос ценовых котировок, у единственного источника.
Протокол N от
-------------------------------------T---------------------------¬
¦ Юридическая экспертиза проведена ¦ СОГЛАСОВАНО: ¦
¦ ¦Заместитель главы ¦
¦ ¦территориального управления¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦___________________________¦
¦ ¦"___" _____________ 2003 г.¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Введено в Реестр государственных закупок Санкт-Петербурга ¦
¦ ¦
L-----------------------------------------------------------------
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
(трехсторонний)
Санкт-Петербург "___" _____________ 200__ г.
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
именуем ____ в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________, с одной стороны,
_________________________________________________________________,
(наименование государственного органа или организации)
именуем __________ в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице
___________________, действующего на основании __________________,
(должность, Ф.И.О.)
с другой стороны, и _____________________________________________,
(наименование подведомственного учреждения,
организации)
именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице _____________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________, заключили настоящий
государственный контракт о нижеследующем:
1. Предмет государственного контракта
1.1. Поставщик обязуется передать ___________________________
(наименование товара,
количество и объем)
Покупателю, Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату
1.2. Указанный товар должен соответствовать требованиям ГОСТа
и действующего законодательства.
2. Цена государственного контракта и условия оплаты
2.1. Цена государственного контракта составляет
______________________________________ руб., в том числе НДС.
(сумма указывается прописью и цифрами)
2.2. Оплата по настоящему государственному контракту
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика.
2.3. Форма оплаты:
Вариант 1: Поставщику выплачивается аванс в размере _____% от
цены государственного контракта.
Вариант 2: Оплата производится полностью после принятия
товара Покупателем.
3. Сроки государственного контракта
3.1. Сроки исполнения обязательств сторон по настоящему
государственному контракту наступают после внесения последнего в
Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.
3.2. Поставщик поставит товар, указанный в разделе 1
настоящего государственного контракта ________________________.
3.3. Покупатель оплатит выполненные работы в следующие сроки:
Вариант 1: авансовый платеж - после внесения государственного
контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга,
оставшуюся сумму - в течение ____ дней после приемки товара,
включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков
товара.
Вариант 2: оплата производится не позднее ___ дней после
приемки товара, включая устранение выявленных в процессе приемки
недостатков товара.
3.4. Срок действия государственного контракта: с момента
заключения до _________.
3.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от
принятия товаров, поставка которых просрочена.
4. Обязанности сторон
4.1. Обязанности Поставщика.
4.1.1. Поставлять товар по срокам, в количестве,
ассортименте, указанным в настоящем государственном контракте,
своими силами.
4.1.2. Затарить и упаковать товар таким образом, чтобы
исключить порчу и (или) уничтожение его до приемки Покупателем.
4.1.3. Производить досрочную поставку только с согласия
Покупателя, подтверждаемого документально.
4.1.4. Осуществлять поставку товаров путем отгрузки (путем
передачи) товаров Покупателю.
4.1.5. Вывезти товар, принятый Покупателем на ответственное
хранение, или распорядиться им в разумный срок в случаях, когда
Покупатель в соответствии с законом или настоящим государственным
контрактом открывается от переданного Поставщиком товара. Если
Поставщик в этот срок не распорядится товаром, Покупатель вправе
реализовать товар или возвратить его Поставщику.
4.1.6. Восполнить недопоставленное количество товаров в
случае недопоставки в течение ____ рабочих дней после получения
извещения Покупателя.
4.1.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения
товара до приемки его Покупателем.
4.1.8. Поставщик гарантирует качество поставленного товара в
течение _____ со дня приемки товара.
4.2. Обязанности Покупателя.
4.2.1. Принять и оплатить поставленный Поставщиком товар,
указанный в разделе 1 настоящего государственного контракта.
4.2.2. Осуществить осмотр товаров в срок _____ и о выявленных
несоответствиях или недостатках товара незамедлительно уведомить
Поставщика в письменном виде.
4.3. Обязанности Государственного заказчика:
Обеспечить приемку и оплату поставленного Поставщиком товара
в сроки, предусмотренные настоящим государственным контрактом.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящего государственного контракта в
соответствии с действующим законодательством.
5.2. За недопоставку, поставку товаров ненадлежащего качества
или просрочку поставки товара и иное ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему государственному контракту Поставщик
выплачивает Государственному заказчику неустойку в размере _____%
от цены государственного контракта за каждый день просрочки.
5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения
обязательств или устранения нарушений.
6. Изменение и расторжение государственного контракта
6.1. Односторонний отказ от исполнения государственного
контракта или одностороннее изменение допускаются в случае
существенного нарушения договора одной из сторон в соответствии со
ст. 523 ГК РФ.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему государственному
контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.3. Покупатель вправе отказаться от настоящего
государственного контракта, если Поставщик не приступает к
поставке или осуществляет ее так медленно, что окончание ее к
сроку невозможно. При таких обстоятельствах Покупатель,
отказываясь от государственного контракта, вправе потребовать и
возмещения убытков.
7. Действие непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или неполное исполнение своих обязательств по государственному
контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения государственного
контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не
несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары,
наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства,
влияющие на исполнение обязательств по государственному контракту,
другие чрезвычайные обстоятельства.
7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 10.1
государственного контракта, сторона, которая не в состоянии
исполнить обязательства, взятые на себя по государственному
контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих
обстоятельствах другой стороне в письменном виде.
7.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств
действие государственного контракта приостанавливается до момента,
определяемого сторонами.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами
по настоящему государственному контракту или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном
законодательством порядке.
9. Прочие условия
Настоящий государственный контракт составлен в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к распоряжению
территориального управления
Невского района
от 14.07.2003 N 853-р
Титульный лист
государственного контракта, договора на основании
контракта, дополнительного соглашения
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НЕВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА
(по распоряжению о передаче функций государственного
заказчика от 05.12.2001 N 2036-р)
------------------------------------------------------------------
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _______ от ______________
ДОГОВОР НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N __ от ______
(реестровый N первичного документа ______, от ________)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N _____ от ____________
(к государственному контракту /договору на основании
государственного контракта N ____ от __________,
реестровый N _____. _________________)
------------------------------------------------------------------
Предмет контракта/договора: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сумма контракта/договора: (руб. ) ________________________________
Финансирование: бюджетное, внебюджетное. Год:
-----------------T--------------------------T--------------------¬
¦ Код раздела ¦ Целевая статья ¦Экономическая статья¦
+----------------+--------------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+--------------------------+---------------------
Способ размещения заказа: открытый конкурс, закрытый конкурс,
запрос ценовых котировок, у единственного источника.
Протокол N от
-------------------------------------T---------------------------¬
¦ Юридическая экспертиза проведена ¦ СОГЛАСОВАНО: ¦
¦ ¦Заместитель главы ¦
¦ ¦территориального управления¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦___________________________¦
¦ ¦"___" _____________ 2003 г.¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Введено в Реестр государственных закупок Санкт-Петербурга ¦
¦ ¦
L-----------------------------------------------------------------
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
(двухсторонний)
Санкт-Петербург "___" _____________ 200__ г.
__________________________________________________________________
(наименование государственного органа или организации)
именуем __________ в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице
___________________, действующего на основании __________, с одной
(должность, Ф.И.О.)
стороны, и ______________________________________________________,
(наименование юридического лица или Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________, с другой стороны,
заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:
1. Предмет государственного контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить __________________________
работы для _______________________________________________________
(наименование подведомственного учреждения, организации)
и передать их Государственному заказчику, а Государственный
заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
2. Цена государственного контракта и условия оплаты
2.1. Цена государственного контракта составляет
______________________________________ руб., в том числе НДС.
(сумма указывается прописью и цифрами)
2.2. Оплата по настоящему государственному контракту
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика.
2.3. Форма оплаты:
Вариант 1: Подрядчику выплачивается аванс в размере _____% от
пены государственного контракта.
Вариант 2: оплата производится полностью после принятия
результата выполненной работы Государственным заказчиком.
3. Сроки государственного контракта
3.1. Все обязательства сторон по настоящему государственному
контракту наступают после внесения последнего в Реестр
государственных контрактов Санкт-Петербурга.
3.2. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1
настоящего государственного контракта, в следующие сроки:
Начало работ:
Вариант 1: с момента получения Подрядчиком авансового
платежа.
Вариант 2: с момента внесения государственного контракта в
Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.
Окончание работ: "___" __________ 200__ г.
3.3. Государственный заказчик оплатит выполненные работы в
следующие сроки:
Вариант 1: авансовый платеж после внесения государственного
контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга, а
оставшуюся сумму - в течение ______ дней после подписания акта
сдачи-приемки выполненных работ при условии устранения выявленных
в процессе приемки недостатков.
Вариант 2: оплата производится не позднее __ дней после
полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе
приемки недостатков.
3.4. Срок действия государственного контракта: с момента
заключения до ________________.
4. Обязанности сторон
4.1. Обязанности Подрядчика.
4.1.1. Своими силами и средствами осуществить работы,
указанные в разделе 1 настоящего государственного контракта в
сроки, предусмотренные государственным контрактом, и сдать
Государственному заказчику в состоянии, соответствующем
требованиям настоящего государственного контракта.
4.1.2. Согласовывать с Государственным заказчиком вопрос о
привлечении к исполнению своих обязательств по настоящему
государственному контракту субподрядчиков. В случае достижения
соглашения между сторонами Подрядчик выступает в роли генерального
подрядчика и обеспечивает контроль за ходом выполняемых
субподрядными организациями работ.
4.1.3. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по
технике безопасности и охране объекта.
4.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения
материалов, оборудования, иного используемого для исполнения
государственного контракта имущества.
4.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения
вещи, иного результата выполненной работы до ее приемки
Государственным заказчиком.
4.1.6. Распределять пополам между сторонами государственного
контракта полученную Подрядчиком экономию.
4.1.7. Устранять явные недостатки выполненной по настоящему
государственному контракту работы независимо от того, была ли
осуществлена Государственным заказчиком проверка работ при их
приемке.
4.1.8. Исполнять полученные в ходе работ указания
Государственного заказчика, если такие указания не противоречат
условиям государственного контракта.
4.1.9. При осуществлении работ соблюдать требования закона и
иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности
работ.
4.2. Обязанности Государственного заказчика.
4.2.1. Передать Подрядчику объект.
4.2.2. В сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим
государственным контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и
принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении
отступлений от государственного контракта, ухудшающих результат
работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом
Подрядчику.
4.2.3. Обнаружив после приемки работы отступления в ней от
государственного контракта или иные недостатки, которые не могли
быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки),
известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
4.2.4. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1
настоящего государственного контракта, в размерах и в сроки,
установленные государственным контрактом.
5. Качество выполняемой работы
5.1. Качество выполняемой Подрядчиком по настоящему
государственному контракту работы должно соответствовать
требованиям государственных стандартов.
5.2. Подрядчик гарантирует качество работы в течение ________
со дня передачи результата работы.
5.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на
протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие
недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
5.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся
недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию
объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на
период устранения недостатков. Устранение недостатков
осуществляется подрядчиком за свой счет.
6. Сдача и приемка работ
6.1. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его
Государственным заказчиком оформляются актом, подписанным обеими
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем
делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
6.2. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки
результата работ в случае обнаружения недостатков, которые
исключают возможность его использования и не могут быть устранены
Подрядчиком или Государственным заказчиком.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящего государственного контракта в
соответствии с действующим законодательством.
7.2. Подрядчик несет ответственность перед Государственным
заказчиком за допущенные отступления от требований,
предусмотренных настоящим государственным контрактом и
государственными стандартами.
7.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по настоящему государственному контракту Подрядчик
выплачивает Государственному заказчику неустойку в размере ___% от
цены государственного контракта за каждый день просрочки.
7.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения
обязательств или устранения нарушений.
8. Изменение и расторжение государственного контракта
8.1. При уменьшении соответствующими государственными
органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета,
выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны
согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия
выполнения работ. При этом Подрядчик вправе требовать от
Государственного заказчика возмещения убытков, причиненных
изменением сроков выполнения работ.
8.2. В иных случаях сторона может требовать изменения или
расторжения настоящего государственного контракта в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, в частности п. 2
ст. 450 ГК РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему государственному
контракту, не связанные с обстоятельствами, указанными в п. 9.1
настоящего государственного контракта, имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
сторонами.
8.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению
государственного контракта или выполняет работу настолько
медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным,
Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения
государственного контракта и потребовать возмещения убытков.
8.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что
она не будет выполнена надлежащим образом, Государственный
заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения
недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок
этого требования отказаться от государственного контракта либо
поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а
также потребовать возмещения убытков.
8.6. Если отступления в работе от условий государственного
контракта или иные недостатки результата работы в установленный
Государственным заказчиком разумный срок не были устранены либо
являются существенными и неустранимыми, Государственный заказчик
вправе отказаться от исполнения государственного контракта и
потребовать возмещения причиненных убытков.
8.7. В случае прекращения государственного контракта по
основаниям, предусмотренным законом или настоящим государственным
контрактом, до приемки Государственным заказчиком результата
работы, выполненной Подрядчиком, Государственный заказчик вправе
требовать передачи ему результата незавершенной работы с
компенсацией Подрядчику произведенных затрат.
9. Действие непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или неполное исполнение своих обязательств по государственному
контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения государственного
контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не
несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары,
наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства,
влияющие на исполнение обязательств по государственному контракту,
другие чрезвычайные обстоятельства.
9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 10.1
государственного контракта, сторона, которая не в состоянии
исполнить обязательства, взятые на себя по государственному
контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих
обстоятельствах другой стороне в письменном виде.
9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств
действие государственного контракта приостанавливается до момента,
определяемого сторонами.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами
по настоящему государственному контракту или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном
законодательством порядке.
11. Прочие условия
Настоящий государственный контракт составлен в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к распоряжению
территориального управления
Невского района
от 14.07.2003 N 853-р
Титульный лист
государственного контракта, договора на основании
контракта, дополнительного соглашения
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НЕВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА
(по распоряжению о передаче функций государственного
заказчика от 05.12.2001 N 2036-р)
------------------------------------------------------------------
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _______ от ______________
ДОГОВОР НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N __ от ____
(реестровый N первичного документа _______, от _________)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N _____ от ____________
(к государственному контракту/договору на основании
государственного контракта N ____ от __________,
реестровый N _____. _________________)
------------------------------------------------------------------
Предмет контракта/договора: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сумма контракта/договора: (руб.) _________________________________
Финансирование: бюджетное, внебюджетное. Год:
-----------------T--------------------------T--------------------¬
¦ Код раздела ¦ Целевая статья ¦Экономическая статья¦
+----------------+--------------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+--------------------------+---------------------
Способ размещения заказа: открытый конкурс, закрытый конкурс,
запрос ценовых котировок, у единственного источника.
Протокол N от
-------------------------------------T---------------------------¬
¦ Юридическая экспертиза проведена ¦ СОГЛАСОВАНО: ¦
¦ ¦Заместитель главы ¦
¦ ¦территориального управления¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦___________________________¦
¦ ¦"___" _____________ 2003 г.¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Введено в Реестр государственных закупок Санкт-Петербурга ¦
¦ ¦
L-----------------------------------------------------------------
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
(трехсторонний)
Санкт-Петербург "___" _____________ 200__ г.
__________________________________________________________________
(наименование государственного органа или организации)
именуем __________ в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице
___________________, действующего на основании __________, с одной
(должность, Ф.И.О.)
стороны, ________________________________________________________,
(наименование подведомственного учреждения, организации)
именуем _____________ в дальнейшем "Получатель работ", в лице
___________________, действующего на основании ________________, с
(должность, Ф.И.О.)
другой стороны, и _______________________________________________,
(наименование юридического лица
или Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________, с третьей стороны,
заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:
1. Предмет государственного контракта
Подрядчик обязуется выполнить ______________________________
работы и передать их Получателю работ, Получатель работ обязуется
принять выполненные работы и оплатить их, а Государственный
заказчик обязуется обеспечить их оплату.
2. Цена государственного контракта и условия оплаты
2.1. Цена государственного контракта составляет
______________________________________ руб., в том числе НДС.
(сумма указывается прописью и цифрами)
2.2. Оплата по настоящему государственному контракту
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика.
2.3. Форма оплаты:
Вариант 1: Подрядчику выплачивается аванс в размере _____% от
цены государственного контракта.
Вариант: 2 оплата производится полностью после принятия
результата выполненной работы Получателем работ.
3. Сроки государственного контракта
3.1. Все обязательства сторон по настоящему государственному
контракту наступают после внесения последнего в Реестр
государственных контрактов Санкт-Петербурга.
3.2. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1
настоящего государственного контракта, в следующие сроки:
Начало работ:
Вариант 1: с момента получения Подрядчиком авансового
платежа.
Вариант 2: с момента внесения государственного контракта в
Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.
Окончание работ: "___" __________ 200__ г.
3.3. Получатель работ оплатит выполненные работы в следующие
сроки:
Вариант 1: авансовый платеж - после внесения государственного
контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга,
оставшуюся сумму - в течение _____ дней после подписания акта
сдачи-приемки выполненных работ, при условии устранения выявленных
в процессе приемки недостатков.
Вариант 2.2: оплата производится не позднее ____ дней после
полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе
приемки недостатков.
3.4. Срок действия государственного контракта: с момента
заключения до ______________.
4. Обязанности сторон
4.1. Обязанности Подрядчика.
4.1.1. Своими силами и средствами осуществить работы,
указанные в разделе 1 настоящего государственного контракта в
соответствии со сметой и в сроки, предусмотренные государственным
контрактом, и сдать Государственному заказчику в состоянии,
соответствующем требованиям настоящего государственного контракта.
4.1.2. Согласовывать с Государственным заказчиком и
Получателем работ вопрос о привлечении к исполнению своих
обязательств по настоящему государственному контракту
субподрядчиков. В случае достижения соглашения между сторонами
Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика и обеспечивает
контроль за ходом выполняемых субподрядными организациями работ.
4.1.3. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по
технике безопасности и охране объекта.
4.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения
материалов, оборудования, иного используемого для исполнения
государственного контракта имущества.
4.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения
вещи, иного результата выполненной работы до ее приемки
Получателем работ.
4.1.6. Распределять пополам между Получателем работ и
Подрядчиком государственного контракта полученную экономию.
4.1.7. Устранять явные недостатки выполненной по настоящему
государственному контракту работы независимо от того, была ли
осуществлена Получателем работ проверка работ при их приемке.
4.1.8. Исполнять полученные в ходе работ указания
Государственного заказчика и Получателя работ, если такие указания
не противоречат условиям государственного контракта.
4.1.9. При осуществлении работ соблюдать требования закона и
иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности
работ.
4.2. Обязанности Получателя работ.
4.2.1. Передать Подрядчику объект.
4.2.2. В сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим
государственным контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и
принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении
отступлений от государственного контракта, ухудшающих результат
работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом
Подрядчику.
4.2.3. Обнаружив после приемки работы отступления в ней от
государственного контракта или иные недостатки, которые не могли
быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки),
известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
4.2.4. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1
настоящего государственного контракта, в размерах и в сроки,
установленные государственным контрактом.
4.3. Обязанности Государственного заказчика:
Обеспечить оплату работ Получателем работ.
5. Качество выполняемой работы
5.1. Качество выполняемой Подрядчиком по настоящему
государственному контракту работы должно соответствовать
требованиям государственных стандартов.
5.2. Подрядчик гарантирует качество работы в течение ____ со
дня передачи результата работы.
5.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на
протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие
недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
5.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся
недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию
объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на
период устранения недостатков. Устранение недостатков
осуществляется подрядчиком за свой счет.
6. Сдача и приемка работ
6.1. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его
Получателем работ оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается
отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
6.2. Получатель работ вправе отказаться от приемки результата
работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают
возможность его использования и не могут быть устранены
Подрядчиком или Получателем работ.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящего государственного контракта в
соответствии с действующим законодательством.
7.2. Подрядчик несет ответственность перед Государственным
заказчиком и Получателем работ за допущенные отступления от
требований, предусмотренных настоящим государственным контрактом и
обязательными для сторон строительными нормами и правилами.
7.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по настоящему государственному контракту Подрядчик
выплачивает Получателю работ неустойку в размере _____% от цены
государственного контракта за каждый день просрочки.
7.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения
обязательств или устранения нарушений.
8. Изменение и расторжение государственного контракта
8.1. При уменьшении соответствующими государственными
органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета,
выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны
согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия
выполнения работ. При этом Подрядчик вправе требовать от
Получателя работ возмещения убытков, причиненных изменением сроков
выполнения работ.
8.2. В иных случаях сторона может требовать изменения или
расторжения настоящего государственного контракта в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, в частности п. 2
ст. 450 ГК РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему государственному
контракту, не связанные с обстоятельствами, указанными в п. 9.1
настоящего государственного контракта, имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
сторонами.
8.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению
государственного контракта или выполняет работу настолько
медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным,
Получатель работ вправе отказаться от исполнения государственного
контракта и потребовать возмещения убытков.
8.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что
она не будет выполнена надлежащим образом, Получатель работ вправе
назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и
при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования
отказаться от государственного контракта либо поручить исправление
работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать
возмещения убытков.
8.6. Если отступления в работе от условий государственного
контракта или иные недостатки результата работы в установленный
Получателем работ разумный срок не были устранены либо являются
существенными и неустранимыми, Получатель услуг вправе отказаться
от исполнения государственного контракта и потребовать возмещения
причиненных убытков.
8.7. В случае прекращения государственного контракта по
основаниям, предусмотренным законом или настоящим государственным
контрактом, до приемки Получателем работ результата работы,
выполненной Подрядчиком, Получатель работ вправе требовать
передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией
Подрядчику произведенных затрат.
9. Действие непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или неполное исполнение своих обязательств по государственному
контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения государственного
контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не
несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары,
наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства,
влияющие на исполнение обязательств по государственному контракту,
другие чрезвычайные обстоятельства.
9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 10.1
государственного контракта, сторона, которая не в состоянии
исполнить обязательства, взятые на себя по государственному
контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих
обстоятельствах другой стороне в письменном виде.
9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств
действие государственного контракта приостанавливается до момента,
определяемого сторонами.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами
по настоящему государственному контракту или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном
законодательством порядке.
11. Прочие условия
Настоящий государственный контракт составлен в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к распоряжению
территориального управления
Невского района
от 14.07.2003 N 853-р
Титульный лист
государственного контракта, договора на основании
контракта, дополнительного соглашения
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НЕВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА
(по распоряжению о передаче функций государственного
заказчика от 05.12.2001 N 2036-р)
------------------------------------------------------------------
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _______ от _______________
ДОГОВОР НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N __ от ____
(реестровый N первичного документа ________, от _________)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N _____ от ____________
(к государственному контракту /договору на основании
государственного контракта N ____ от __________,
реестровый N _____. _________________)
------------------------------------------------------------------
Предмет контракта/договора: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сумма контракта/договора: (руб.) _________________________________
Финансирование: бюджетное, внебюджетное. Год:
-----------------T--------------------------T--------------------¬
¦ Код раздела ¦ Целевая статья ¦Экономическая статья¦
+----------------+--------------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+--------------------------+---------------------
Способ размещения заказа: открытый конкурс, закрытый конкурс,
запрос ценовых котировок, у единственного источника.
Протокол N от
-------------------------------------T---------------------------¬
¦ Юридическая экспертиза проведена ¦ СОГЛАСОВАНО: ¦
¦ ¦Заместитель главы ¦
¦ ¦территориального управления¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦___________________________¦
¦ ¦"___" _____________ 2003 г.¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Введено в Реестр государственных закупок Санкт-Петербурга ¦
¦ ¦
L-----------------------------------------------------------------
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
Санкт-Петербург "___" _____________ 200__ г.
__________________________________________________________________
(наименование государственного органа или организации)
именуем __________ в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице
___________________, действующего на основании __________, с одной
(должность, Ф.И.О.)
стороны, и ______________________________________________________,
(наименование юридического лица или Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________, с другой стороны,
заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:
1. Предмет государственного контракта
Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика
оказать услуги по _______________________________________________,
определяемому Государственным заказчиком получателю услуг -
_________________________________________________________________,
(наименование подведомственного учреждения, организации)
а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Цена государственного контракта и условия оплаты
2.1. Цена государственного контракта составляет ______ руб.,
в том числе НДС.
2.2. Оплата по настоящему государственному контракту
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.3. Форма оплаты:
Вариант 1: Подрядчику выплачивается аванс в размере ______%
от цены государственного контракта.
Вариант 2: Оплата производится полностью по факту выполнения
услуг.
3. Сроки государственного контракта
3.1. Все обязательства сторон по настоящему государственному
контракту наступают после внесения последнего в Реестр
государственных контрактов Санкт-Петербурга.
3.2. Исполнитель окажет услуги, предусмотренные разделом 1
настоящего государственного контракта, в следующие сроки:
Начало работ:
Вариант 1: с момента получения Исполнителем авансового
платежа.
Вариант 2: с момента внесения государственного контракта в
Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.
Окончание работ: "___ " _________ 200__ г.
3.3. Государственный заказчик оплатит оказанные услуги в
следующие сроки:
Вариант 1: авансовый платеж - после внесения государственного
контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга,
оставшуюся сумму - в течение _____ дней по факту оказания услуг.
Вариант 2: оплата производится не позднее ____ дней по факту
оказания услуг.
3.4. Срок действия государственного контракта: с момента
заключения до ____________.
4. Обязанности сторон
4.1. Обязанности Исполнителя.
4.1.1. Оказывать услуги, указанные в разделе 1 настоящего
государственного контракта.
4.1.2. Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания
Государственного заказчика, если такие указания не противоречат
условиям государственного контракта.
4.1.3. При оказании услуг соблюдать требования закона и иных
правовых актов об охране окружающей среды.
4.2. Обязанности Государственного заказчика:
Оплатить услуги Исполнителя, предусмотренные разделом 1
настоящего государственного контракта, в размерах и в сроки,
установленные государственным контрактом.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящего государственного контракта в
соответствии с действующим законодательством.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему государственному контракту Исполнитель
выплачивает Государственному заказчику неустойку в размере ___% от
цены государственного контракта за каждый день просрочки.
5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения
обязательств или устранения нарушений.
6. Изменение и расторжение государственного контракта
6.1. Сторона может требовать изменения или расторжения
настоящего государственного контракта в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, в частности п. 2 ст. 450 ГК РФ.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему государственному
контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.3. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению
государственного контракта или оказывает услуги настолько
медленно, что выполнение их к срок становится явно невозможным,
Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения
государственного контракта и потребовать возмещения убытков.
7. Действие непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или неполное исполнение своих обязательств по государственному
контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения государственного
контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не
несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары,
наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства,
влияющие на исполнение обязательств по государственному контракту,
другие чрезвычайные обстоятельства.
7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 10.1
государственного контракта, сторона, которая не в состоянии
исполнить обязательства, взятые на себя по государственному
контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих
обстоятельствах другой стороне в письменном виде.
7.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств
действие государственного контракта приостанавливается до момента,
определяемого сторонами.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами
по настоящему государственному контракту или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном
законодательством порядке.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий государственный контракт составлен в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к распоряжению
территориального управления
Невского района
от 14.07.2003 N 853-р
Титульный лист
государственного контракта, договора на основании
контракта, дополнительного соглашения
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НЕВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА
(по распоряжению о передаче функций государственного
заказчика от 05.12.2001 N 2036-р)
------------------------------------------------------------------
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _______ от _____________
ДОГОВОР НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N __ от _____
(реестровый N первичного документа _______, от ________)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N _____ от ____________
(к государственному контракту/договору на основании
государственного контракта N ____ от __________,
реестровый N _____. _________________)
------------------------------------------------------------------
Предмет контракта/договора: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сумма контракта/договора: (руб.) _________________________________
Финансирование: бюджетное, внебюджетное. Год:
-----------------T--------------------------T--------------------¬
¦ Код раздела ¦ Целевая статья ¦Экономическая статья¦
+----------------+--------------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+--------------------------+---------------------
Способ размещения заказа: открытый конкурс, закрытый конкурс,
запрос ценовых котировок, у единственного источника.
Протокол N от
-------------------------------------T---------------------------¬
¦ Юридическая экспертиза проведена ¦ СОГЛАСОВАНО: ¦
¦ ¦Заместитель главы ¦
¦ ¦территориального управления¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦___________________________¦
¦ ¦"___" _____________ 2003 г.¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Введено в Реестр государственных закупок Санкт-Петербурга ¦
¦ ¦
L-----------------------------------------------------------------
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
Санкт-Петербург "___" _____________ 200__ г.
__________________________________________________________________
(наименование государственного органа или организации)
именуем __________ в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице
___________________, действующего на основании __________, с одной
(должность, Ф.И.О.)
стороны, ________________________________________________________,
(наименование ведомственного учреждения, организации)
именуем ___________ в дальнейшем "Получатель услуг", в лице
___________________, действующего на основании __________________,
(должность, Ф.И.О.)
с другой стороны, и _____________________________________________,
(наименование юридического лица
или Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________, с третьей стороны,
заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:
1. Предмет государственного контракта
Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика
оказать услуги по _____________________________ Получателю услуг,
Получатель услуг обязуется оплатить эти услуги, а Государственный
заказчик - обеспечить их оплату Получателем услуг.
2. Цена государственного контракта и условия оплаты
2.1. Цена государственного контракта составляет ______ руб.,
в том числе НДС.
2.2. Оплата по настоящему государственному контракту
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.3. Форма оплаты:
Вариант 1: Подрядчику выплачивается аванс в размере ______%
от цены государственного контракта.
Вариант 2: оплата производится полностью по факту выполнения
услуг.
3. Сроки государственного контракта
3.1. Все обязательства сторон по настоящему государственному
контракту наступают после внесения последнего в Реестр
государственных контрактов Санкт-Петербурга.
3.2. Исполнитель окажет услуги, предусмотренные разделом 1
настоящего государственного контракта, в следующие сроки:
Начало работ:
Вариант 1: с момента получения Исполнителем авансового
платежа.
Вариант 2: с момента внесения государственного контракта в
Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.
Окончание работ: "___ " _________ 200__ г.
3.3. Получатель услуг оплатит оказанные услуги в следующие
сроки:
Вариант 1: авансовый платеж - после внесения государственного
контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга,
оставшуюся сумму - в течение _____ дней по факту оказания услуг.
Вариант 2: оплата производится не позднее ____ дней по факту
оказания услуг.
3.4. Срок действия государственного контракта: с момента
заключения до ____________.
4. Обязанности сторон
4.1. Обязанности Исполнителя.
4.1.1. Оказывать услуги, указанные в разделе 1 настоящего
государственного контракта.
4.1.2. Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания
Государственного заказчика и Получателя услуг, если такие указания
не противоречат условиям государственного контракта.
4.1.3. При оказании услуг соблюдать требования закона и иных
правовых актов об охране окружающей среды.
4.2. Обязанности Получателя услуг:
Оплатить услуги Исполнителя, предусмотренные разделом 1
настоящего государственного контракта, в размерах и в сроки,
установленные государственным контрактом.
4.3. Обязанности Государственного заказчика:
Обеспечивать оплату услуг, оказанных Исполнителем.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящего государственного контракта в
соответствии с действующим законодательством.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему государственному контракту Исполнитель
выплачивает Получателю услуг неустойку в размере ____% от цены
государственного контракта за каждый день просрочки.
5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения
обязательств или устранения нарушений.
6. Изменение и расторжение государственного контракта
6.1. Сторона может требовать изменения или расторжения
настоящего государственного контракта в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, в частности п. 2 ст. 450 ГК РФ.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему государственному
контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.3. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению
государственного контракта или оказывает услуги настолько
медленно, что выполнение их к срок становится явно невозможным,
Получатель услуг вправе отказаться от исполнения государственного
контракта и потребовать возмещения убытков.
7. Действие непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или неполное исполнение своих обязательств по государственному
контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения государственного
контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не
несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары,
наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства,
влияющие на исполнение обязательств по государственному контракту,
другие чрезвычайные обстоятельства.
7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 10.1
государственного контракта, сторона, которая не в состоянии
исполнить обязательства, взятые на себя по государственному
контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих
обстоятельствах другой стороне в письменном виде.
7.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств
действие государственного контракта приостанавливается до момента,
определяемого сторонами.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами
по настоящему государственному контракту или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном
законодательством порядке.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий государственный контракт составлен в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон
|